Algemene Voorwaarden
De verstrekte informatie (zowel prijs als producteigenschappen) is uitsluitend indicatief en kan te allen tijde worden gewijzigd. Aan de gegarandeerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De uitgever van deze website en mogelijke andere leveranciers van informatie op deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website of de informatie die wordt bepaald. Alle dubbele prijzen en belastingen zijn adviesprijzen, inclusief BTW
1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, diensten, aannemingswerken, en overeenkomsten, evenals alle daarmee verband houdende rechtshandelingen, waarbij ’t HOF VEBRRUUGGE, met maatschappelijke zetel te [adres], als verkoper, dienstverlener of aannemer optreedt.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling, het ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging, of door aanvaarding van de levering of uitvoering, verklaart de klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.3. Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze het tegendeel bepalen.
2. Offertes en bestelling
2.1. Alle offertes van ’t HOF VEBRRUUGGE zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling door ’t HOF VEBRRUUGGE of bij aanvang van de uitvoering van de werken.
2.3. Wijzigingen of annuleringen van bestellingen door de klant zijn slechts geldig indien schriftelijk aanvaard door ’t HOF VEBRRUUGGE.
3. Prijzen en betaling
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, taksen, heffingen of andere kosten, tenzij anders vermeld.
3.2. De betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 125 EUR.
3.3. Bij niet-betaling behoudt ’t HOF VEBRRUUGGE zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst van rechtswege te ontbinden.
4. Eigendomsvoorbehoud
4.1. De geleverde goederen blijven eigendom van ’t HOF VEBRRUUGGE totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.2. Zolang de eigendom niet is overgedragen, is het de klant verboden de goederen te verkopen, te verpanden of anderszins te bezwaren.
5. Uitvoering en levering
5.1. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel verstrekt en verbinden ’t HOF VEBRRUUGGE niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.2. De klant staat in voor de toegankelijkheid van de werf en dient alle noodzakelijke informatie voorafgaand aan de uitvoering te verstrekken.
5.3. Extra kosten ten gevolge van onvoorziene omstandigheden op de werf zijn ten laste van de klant.
6. Aansprakelijkheid
6.1. ’t HOF VEBRRUUGGE kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit haar opzettelijke of grove fout. Iedere andere aansprakelijkheid, met inbegrip van indirecte schade, gevolgschade, winstderving of immateriële schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.2. De totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal 20% van de waarde van de overeenkomst.
7. Klachten en garantie
7.1. Zichtbare gebreken moeten op straffe van verval binnen acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk en aangetekend worden gemeld.
7.2. De garantie dekt uitsluitend verborgen gebreken aan materialen, met inachtneming van de voorwaarden van de fabrikant. Onjuist gebruik, montage of aanpassing door derden sluit elke tussenkomst uit.
8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht, waaronder begrepen wordt elke onvoorziene omstandigheid buiten de wil van ’t HOF VEBRRUUGGE, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht zonder enige aansprakelijkheid voor schade.
8.2. In geval de overmacht langer dan zestig (60) dagen voortduurt, kan elke partij de overeenkomst beëindigen zonder enige schadevergoeding.
9. Bevoegdheid en toepasselijk recht
9.1. Elk geschil met betrekking tot de overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.
9.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken eigendom van ’t Hof Verbrugge tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van ’t Hof Verbrugge slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan ’t Hof Verbrugge zou toebehoren. Het is ’t Hof Verbrugge steeds toegelaten om dit eigendomsvoorbehoud te registreren in het pandregister van de FOD Financiën.
Bij niet-betaling van de facturen, overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, kennelijk onvermogen, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant, behoudt ’t Hof Verbrugge zich het recht voor om alle geleverde goederen en materialen terug te nemen nadat de klant daarvan aangetekend op de hoogte werd gebracht. De klant is gehouden tot vergoeding van eventuele waardeverminderingen of schade bij terugname.
Zolang de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen niet zijn betaald, is het de klant dan ook verboden om deze te vervreemden, in pand te geven, en met enig persoonlijk en/of zakelijk recht te bezwaren. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal van de goederen gaat echter over op de klant vanaf het moment van levering of plaatsing.
Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor ’t Hof Verbrugge verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van de geleverde goederen.
GDPR – Bescherming van persoonsgegevens
’t Hof Verbrugge verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf en/of op diens personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De verstrekking door de klant van voormelde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde opdat de overeenkomst tot stand kan komen.
Voormelde gegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die ’t Hof Verbrugge met de klant heeft. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de definitieve oplevering van de werken uit de systemen van ’t Hof Verbrugge worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die ’t Hof Verbrugge op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst(en), het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de toestemming van de klant, de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van ’t Hof Verbrugge, zoals het invorderen van schulden of het versturen van nieuwsbrieven.
’t Hof Verbrugge neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of onrechtmatige verwerking.
De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verwerkers en derden (zoals boekhouders, leveranciers of marketingbureaus), uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden en onder garantie van een verwerkingsovereenkomst conform de AVG.
De verwerkingsverantwoordelijke is Ann-Carol De Rudder.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de aan ’t Hof Verbrugge bezorgde persoonsgegevens en verbindt zich ertoe om de bepalingen van de AVG te respecteren ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens aan ’t Hof Verbrugge overmaakt, evenals m.b.t. de gegevens die hij ontvangt van ’t Hof Verbrugge.
De klant heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking van zijn gegevens, en kan hiertoe schriftelijk een verzoek richten per aangetekende brief aan: ’t Hof Verbrugge, Knokstraat 1, 8511 Aalbeke. Daarnaast heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Publiciteit
De klant geeft ’t Hof Verbrugge toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf. Deze beelden mogen gebruikt worden voor publicitaire, commerciële en referentiedoeleinden (zoals op sociale media of website). De klant kan hiertegen bezwaar maken via aangetekend schrijven indien hij dit niet wenst.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, ook indien de woonplaats of zetel van de klant zich in het buitenland bevindt of de werf in het buitenland gelegen is. Dit artikel is niet van toepassing indien de klant een consument is.
In geval van consumentengeschillen geldt dat de klant het recht behoudt om een geschil voor te leggen aan de rechtbank van zijn woonplaats of een andere bevoegde instantie zoals bepaald door de Belgische wetgeving.